Проект контракта на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 11,8 кб

Договор как всегда имеет двух субъектов, обозначенных как Исполнитель и Заказчик.

Предмет договора

В этой ситуации предметом договора является научно-техническая, экономическая и другая обоснованность проектно-сметной документации на строительство. Именно эту документацию Заказчик поручает разработать Исполнителю, а он берет на себя такое обязательство.

За подготовку проектно-сметной документации по Договору Заказчик выплачивает Исполнителю обусловленную сумму. Форма оплаты по договоренности.

Сдача и приемка работы

Передача оформленной соответствующим образом документации дополняется сопроводительными документами. А именно Исполнитель прилагает к акту сдачи-приемки:

  • весь набор проектно-сметной документации в соответствии с заданием и условиями договора;
  • копии протоколов заседания научно-технического совета от Исполнителя с выводом, что работа соответствует поставленному заданию.

Возможности Заказчика

Получив на руки акт о сделанной работе и соответствующих заказу документов, Заказчик должен отправить Исполнителю подписанный им акт сдачи и приемки проекта или обоснованный отказ от него. В этом случае составляется двусторонний акт, где перечисляются необходимые доработки со сроками их исполнения. При досрочном выполнении заказа у Заказчика есть право принять его и оплатить заказ вдвойне. Если сроки выполнения сокращены, а проектно-сметная документация способствует улучшению технико-экономических показателей и увеличивает отдачу от ее внедрения – устанавливается доплата в оговоренном размере.

Ответственность сторон

Обоюдная. Предусматривает материальную ответственность за нарушение каждого пункта. Прочие условия зависят от степени сложности проекта и других условий, выдвигаемых сторонами договора.

Бланк договора подряда на производство проектных и изыскательных работ

Образец договора подряда на производство проектных и изыскательных работ (заполненный бланк)

Скачать Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА на производство проектных и изыскательных работ №

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проекта и рабочей документации на строительство .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным директором .

1.3. Срок сдачи работ по договору: проекта – « » года и рабочей документации – « » года.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование или иного документа на проведение работы.

1.6. Использование проектно-сметной документации осуществляется Заказчиком путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей за готовый проект с учетом стоимости.

2.2. Оплата производится .

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен от « » года № .

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

  • комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

3.4. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

Читайте также:
Кассовая дисциплина в 2022 году: новый порядок ведения кассовых операций

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы, за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных п.1.3. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме рублей за каждый день просрочки; в случае возврата экспертным органам проектной документации на доработку Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от стоимости проектных работ, а при повторном возврате – % стоимости работ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую проектно-сметную документацию после уплаты стоимости разработки проектно-сметной документации Заказчик использует ее по назначению.

Типовые условия контрактов на выполнение проектных или изыскательных работ

Типовые условия контрактов на выполнение проектных или изыскательных работ утверждены приказом Минстроя № 10/пр от 14.01.2020. Обязательно применяются с 01.01.2021.

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ИЛИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Контракты, предметом которых является выполнение проектных и (или) изыскательских работ (далее — контракт), включают в себя следующие типовые условия:

1. Условия об обязанностях подрядчика

1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом :

В зависимости от вида закупаемых работ один из вариантов включается в условия контракта.

  • вариант 1: осуществить подготовку проектной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ______ (далее — объект);
  • вариант 2: выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ______ (далее — объект);
  • вариант 3: выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ______ (далее — объект);
  • вариант 4: выполнить инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ______ (далее — объект);
  • вариант 5: подготовка рабочей документации;
  • вариант 6: корректировка проектной документации (внесение изменений);
  • вариант 7: корректировка проектной и рабочей документации (внесение изменений).

1.2. Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.

1.3. Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее ______ (______) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

2. Условия об обязанностях заказчика

2.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением № ______ к контракту и его неотъемлемой частью:

  • вариант 1: после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
  • вариант 2: после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;
  • вариант 3: после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;
  • вариант 4: после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Читайте также:
Пенсионный фонд в Боготоле: особенности деятельности, режим работы, адрес

2.2. Оплачивать выполненные по контракту работы в размерах, установленных контрактом:

  • вариант 1: не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ;
  • вариант 2: не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ .

В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения, предусмотренные частью 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2019, № 52, ст. 7787) (далее — Федеральный закон о контрактной системе).

3. Права на результаты интеллектуальной деятельности

3.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее — сопутствующая документация), принадлежат:

  • вариант 1: Российской Федерации;
  • вариант 2: субъекту Российской Федерации;
  • вариант 3: муниципальному образованию Российской Федерации, от имени которой(го) выступает заказчик.

3.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями контракта.

3.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

3.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи:

  • вариант 1: Российской Федерации;
  • вариант 2: субъекту Российской Федерации;
  • вариант 3: муниципальному образованию Российской Федерации.

3.5. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право:

  • вариант 1: Российской Федерации;
  • вариант 2: субъекта Российской Федерации;
  • вариант 3: муниципального образования Российской Федерации, от имени которой(ого) выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

3.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или):

  • вариант 1: Российской Федерацией;
  • вариант 2: субъектом Российской Федерации;
  • вариант 3: муниципальным образованием Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда — возместить убытки.

4. Условия о расторжении контракта

4.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

5. Условия о цене контракта

5.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке ______ (______) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Читайте также:
Образец договора розничной купли-продажи по ГК РФ: как составить

6. Условия об изменении контракта

6.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

7. Условия о сроке действия контракта

7.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

8. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации, в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

Проект контракта на выполнение проектных и изыскательских работ

от 5 июля 2018 года N 397/пр

(с изменениями на 20 июня 2019 года)

____________________________________________________________________
Отменен с 31 декабря 2019 года на основании
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2019 года N 754/пр
____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; N 52, ст.6961; 2014, N 23, ст.2925; N 49, ст.6925; 2015, N 1, ст.51; N 29, ст.4342, 4353; 2016, N 1, ст.10, 89; N 27, ст.4298; 2017, N 18, ст.2660; N 31, ст.4747, 4816; 2018, N 1, ст.59; N 18, ст.2578) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 “О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст.4053; 2015, N 1, ст.279; N 48, ст.6834; 2016, N 48, ст.6779; 2017, N 23, ст.3359)

а) Типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение проектных и изыскательских работ согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

б) информационную карту Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных и изыскательских работ согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д.Мавлиярова.

в Министерстве юстиции

10 октября 2018 года,

регистрационный N 52384

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 5 июля 2018 года N 397/пр

Типовой государственный (муниципальный) контракт N_____ на выполнение проектных и изыскательских работ

При осуществлении закупки государственными заказчиками в заголовке указывается “государственный контракт”. При осуществлении закупки муниципальными заказчиками в заголовке указывается “муниципальный контракт”. При осуществлении закупки иными заказчиками в заголовке и далее по тексту слово “контракт” подлежит замене на слово “договор”.

(место заключения контракта)

(наименование государственного органа (органа местного самоуправления); наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия; государственной корпорации (компании), публично-правовой компании)

Государственная корпорация (компания), публично-правовая компания указывается в случае передачи государственным органом, являющимся государственным заказчиком, таким компаниям на безвозмездной основе на основании соглашения своих полномочий государственного заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (за исключением бюджетных инвестиций в целях реконструкции, технического перевооружения объектов), которые будут находиться в государственной собственности.

Читайте также:
Скачать ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

именуемый в дальнейшем “Заказчик”,

выступающий от имени

(наименование публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования), от имени которого действует Заказчик)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

действующего на основании

(положение, устав, доверенность – указать нужное)

с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица – в случае заключения контракта

со стороны подрядчика с юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – в случае заключения контракта с индивидуальным предпринимателем)

именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)

действующего на основании

(устав, доверенность, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – указать нужное)

с другой стороны, вместе именуемые “Стороны” и каждый по отдельности – “Сторона”, на основании результатов размещения заказа путем проведения

(наименование способа определения подрядчика, реквизиты документа (его наименование, дата и номер) на основании которого определен подрядчик)

идентификационный код закупки:

(указать код закупки)

заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, указанного в пункте 1.2 Контракта (далее – соответственно Работы, Инженерные изыскания, Проектная документация, Объект), передать в соответствии с Контрактом Заказчику результаты указанных Работ, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить определенную Контрактом цену.

1.2. Описание и основные характеристики Объекта:

1.2.1. Наименование Объекта:

(наименование Объекта в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование, заданием на выполнение инженерных изысканий)

1.2.2. Место нахождения Объекта:

(адрес, присвоенный Объекту (в случае выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации для реконструкции Объекта; адрес земельного участка, на котором размещается Объект)

1.2.3. Сведения о земельном участке, на котором планируется строительство, реконструкция Объекта на основании Проектной документации и результатов Инженерных изысканий:

(кадастровый номер земельного участка (при наличии)

(документ, подтверждающий право Заказчика на земельный участок)

За исключением случая подготовки проектной документации в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного значения, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение такого объекта с учетом требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2006, N 1, ст.21; N 52, ст.5498; 2009, N 48, ст.5711; 2010, N 31, ст.4209; 2011, N 13, ст.1688, N 29, ст.4281; N 30, ст.4591; N 49, ст.7015; 2012, N 53, ст.7643; 2014, N 26, ст.3377; N 43, ст.5799; 2015, N 27, ст.3967; N 29, ст.4342; N 48, ст.6705; N 27, ст.4302, 4305, 4306; 2017, N 31, ст.4740; 2018, N 18, ст.2559).

1.3. Обязательства Подрядчика по подготовке Проектной документации, выполнению Инженерных изысканий считаются выполненными при получении Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо дополнить словами “положительного заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации”.

Второй вариант: “1.3. Обязательства Подрядчика по подготовке Проектной документации, выполнению Инженерных изысканий считаются выполненными при получении Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы результатов Инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта.”.

Условие включается в Контракт только в случае, если Контрактом предусматривается раздельное проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо дополнить словами “, положительного заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации”.

Третий вариант: “1.3. Обязательства Подрядчика по подготовке Проектной документации, выполнению Инженерных изысканий считаются выполненными после приемки Заказчиком результатов Инженерных изысканий и получения Заказчиком положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта.”.

Читайте также:
Правила страхования по КАСКО Ингосстрах в 2022 году: условия, стоимость полиса и онлайн-калькулятор

Условие включается в Контракт только в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; N 30, ст.3128; 2006, N 1, ст.10, 21; N 23, ст.2380; N 31, ст.3442; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.21; N 21, ст.2455; N 31, ст.4012; N 45, ст.5417; N 46, ст.5553; N 50, ст.6237; 2008, N 20, ст.2251, 2260; N 29, ст.3418; N 30, ст.3604, 3616; N 52, ст.6236; 2009, N 1, ст.17; N 29, ст.3601; N 48, ст.5711; N 52, ст.6419; 2010, N 31, ст.4195, 4209; N 48, ст.6246; N 49, ст.6410; 2011, N 13, ст.1688; N 17, ст.2310; N 27, ст.3880; N 29, ст.4281, 4291; N 30, ст.4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст.7015, 7042; N 50, ст.7343; 2012, N 26, ст.3446; N 30, ст.4171; N 31, ст.4322; N 47, ст.6390; N 53, ст.7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст.873, 874; N 14, ст.1651; N 23, ст.2871; N 27, ст.3477, 3480; N 30, ст.4040, 4080; N 43, ст.5452; N 52, ст.6961, 6983; 2014, N 14, ст.1557; N 16, ст.1837; N 19, ст.2336; N 26, ст.3377, 3386, 3387; N 30, ст.4218, 4220, 4225; N 42, ст.5615; N 43, ст.5799, 5804; N 48, ст.6640; 2015, N 1, ст.9, 11, 38, 52, 72, 86; N 17, ст.2477; N 27, ст.3967; N 29, ст.4339, 4342, 4350, 4378, 4389; N 48, ст.6705; 2016, N 1, ст.22, 79; N 26, ст.3867; N 27, ст.4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; N 52, ст.7494; 2017, N 11, ст.1540, N 25, ст.3595, N 27, ст.3932, N 31, ст.4740, ст.4767, ст.4771, ст.4829; 2018, N 1, ст.39, ст.47, ст.90, ст.91; N 18, ст.2559) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не является обязательным.

1.4. Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования – указать нужное)

с последующей их передачей на праве хозяйственного ведения Заказчику.

Условие указывается в случае, когда Заказчиком является государственное (муниципальное) учреждение.

Второй вариант: “1.4. Право собственности на выполненные Работы (результаты Работ) возникает у

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования – указать нужное)

с последующей их передачей на праве оперативного управления Заказчику”.
________________
Условие указывается в случае, когда Заказчиком является государственное (муниципальное) унитарное предприятие.

Третий вариант: “1.4. Право собственности на выполненные Работы (результаты Работ) возникает у

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования – указать)

с последующей передачей Работ (результатов выполненных Работ в качестве вклада в уставный (складочный) капитал Заказчика”.

Условие указывается в случае передачи федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, полномочий государственного (муниципального) заказчика юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию (бюджетному, автономному учреждению, государственному (муниципальному) унитарному предприятию; государственной корпорации (компании), публично-правовой компании).

2. Задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий. Срок выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации. График исполнения Контракта

2.1. Объем и содержание Работ определены заданием на проектирование объекта капитального строительства (далее – задание на проектирование), (Приложение N 1 к Контракту), заданием на выполнение инженерных изысканий (Приложение N 2 к Контракту), разработанным на основе задания на инженерные изыскания, программой Инженерных изысканий, и Контрактом (далее – задание на выполнение инженерных изысканий).

2.2. Сроки разработки программы Инженерных изысканий, начала выполнения Инженерных изысканий, подготовки Проектной документации, окончания выполнения Инженерных изысканий, подготовки Проектной документации, получения заключения государственной экспертизы результатов Инженерных изысканий, Проектной документации определены графиком выполнения Работ (Приложение N 3 к Контракту) (далее – График выполнения Работ), а сроки и размеры оплаты выполненных в соответствии с Контрактом Работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта) – графиком оплаты выполненных Работ (Приложение N 4 к Контракту) (далее – График оплаты выполненных Работ).

Читайте также:
Список отделов ПФР Красногвардейский район, Белгородская область. Адреса, телефоны, официальный сайт, время приёма

Статья 758 ГК РФ. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Комментарии к статье

  • Навигация по кодексу
    • Описание
    • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
      • Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ –>
        • Подраздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ –>
          • Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
          • Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
          • Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
          • Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
          • Глава 5. УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
          • Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
          • Глава 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)
          • Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА
          • Глава 9. СДЕЛКИ
          • Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ (введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
          • Глава 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ
          • Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ
          • Глава 12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
          • Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
          • Глава 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
          • Глава 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
          • Глава 16. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
          • Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ (в ред. Федерального закона от 16.04.2001 N 45-ФЗ)
          • Глава 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
          • Глава 19. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
          • Глава 20. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
          • Подраздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ –>
            • Глава 21. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
            • Глава 22. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
            • Глава 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
            • Глава 24. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
            • Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
            • Глава 26. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
            • Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
            • Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
            • Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
            • Раздел IV. Отдельные виды обязательств –>
              • Глава 30. Купля-продажа
              • Глава 31. Мена
              • Глава 32. Дарение
              • Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением
              • Глава 34. Аренда
              • Глава 35. Наем жилого помещения
              • Глава 36. Безвозмездное пользование
              • Глава 37. Подряд
              • Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
              • Глава 39. Возмездное оказание услуг
              • Глава 40. Перевозка
              • Глава 41. Транспортная экспедиция
              • Глава 42. Заем и кредит
              • Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования
              • Глава 44. Банковский вклад
              • Глава 45. Банковский счет
              • Глава 46. Расчеты
              • Глава 47. Хранение
              • Глава 47.1. УСЛОВНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ (ЭСКРОУ) (введено Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ)
              • Глава 48. Страхование
              • Глава 49. Поручение
              • Глава 50. Действия в чужом интересе без поручения
              • Глава 51. Комиссия
              • Глава 52. Агентирование
              • Глава 53. Доверительное управление имуществом
              • Глава 54. Коммерческая концессия
              • Глава 55. Простое товарищество
              • Глава 56. Публичное обещание награды
              • Глава 57. Публичный конкурс
              • Глава 58. Проведение игр и пари
              • Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда
              • Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
              • Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО –>
                • Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
                • Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
                • Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
                • Глава 64. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
                • Глава 65. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
                • Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                • Глава 67. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ
                • Глава 68. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ К ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЛИЧНЫМ НЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
                • Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ –>
                  • Глава 69. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                  • Глава 70. АВТОРСКОЕ ПРАВО
                  • Глава 71. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ
                  • Глава 72. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
                  • Глава 73. ПРАВО НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
                  • Глава 74. ПРАВО НА ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
                  • Глава 75. ПРАВО НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
                  • Глава 76. ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ
                  • Глава 77. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СТАТЬИ 1542 – 1551) Утратила силу с 1 января 2022 года. – Федеральный закон от 22.12.2020 N 456-ФЗ. Президент Российской Федерации В.ПУТИН Москва, Кремль 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ Документ предоставлен КонсультантПлюс
                  • 2 февраля 2022 Утвердили формы для передачи в центр занятости сведений о ликвидации и сокращениях

                  Короче, сиди на карантине, выходить никуда нельзя. В магазин за продуктами и лекарствами нельзя. Социального обеспечения…

                  Я работаю в больнице, заболела ковидом, хочу подать заявление в госуслугах на право выплаты, как это сделать?

                  Поскольку отчеты по ООО в феврале могут отличаться в зависимости от сферы деятельности, рекомендуем подготовить персональный…

                  Внутренний совместитель( зубной врач) был контакт с заболевшим ковидом . Сама заболела. Могу ли рассчитывать на выплату

                  Конечно, одному кадровику в огромном коллективе проблематично выполнять целый комплекс дополнительных обязанностей ежедневно…

                  Обычно компании самостоятельно разрабатывают шаблон графика дежурств с учетом производственных особенностей. Но по большому счету…

                  Здравствуйте, был наложен арест на регистрационные действия моей комнаты, но сумма долга по ЖКХ была в 20+ раз меньше,чем долг, а…

                  Они ждут повторения Казахстана? Пусть прочтут заявление израильских иммунологов, требующих от властей вмех стран признать свои…

                  Статистика по заболевшим, конечно, пугающая. Но меня лично обнадеживают две вещи. Во-первых, умирают от «Омикрона» не…

                  Обязан ли я предоставлять данную справку в ЦЗН или ЦЗН должен самостоятельно запрашивать данную справку у бывшего работодателя?…

                  © 1997 – 2022 PPT.RU. Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном копировании ссылка на ресурс обязательна. Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.

                  Проект контракта на выполнение проектных и изыскательских работ

                  Бланк документа «Проект контракта на выполнение проектных и изыскательских работ» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

                  на выполнение проектных и изыскательских работ

                  г. [место заключения контракта] [число, месяц, год]

                  [Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице [должность, Ф. И. О], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности] от имени [Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования] в целях обеспечения [государственных или муниципальных] нужд, с одной стороны и

                  [полное наименование подрядчика (проектировщика, изыскателя)], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице [должность, Ф. И. О], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Контракт с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” на основании [протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, номер и дата составления протокола] в целях обеспечения нужд Заказчика о нижеследующем:

                  1. Предмет Контракта

                  1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и/или выполнить изыскательские работы на строительство/реконструкцию [название и идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

                  1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

                  2. Сроки выполнения работ

                  2.1. Начало срока выполнения работ – [вписать нужное].

                  Окончание срока выполнения работ – [вписать нужное].

                  2.2. Промежуточные сроки:

                  Срок завершения 1 этапа работ – [вписать нужное].

                  Срок завершения 2 этапа работ – [вписать нужное].

                  Срок завершения 3 этапа работ – [вписать нужное].

                  2.3. Готовая техническая документация и/или результаты изыскательских работ передается Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечении окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

                  3. Цена Контракта и порядок его финансирования

                  3.1. Цена Контракта составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

                  3.2. Финансирование расходов по Контракту осуществляется в соответствии со сметой расходов, утвержденной Заказчиком.

                  3.3. Цена Контракта включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

                  3.4. Оплата 1-го этапа работ осуществляется Заказчиком в течение [срок] после завершения 1-го этапа работ и представления Подрядчиком документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.

                  3.5. Оплата 2-го этапа работ производится в следующем порядке: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости 2-го этапа работ одновременно с оплатой 1-го этапа работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 2-го этапа работ и представления Подрядчиком документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.

                  3.6. Оплата 3-го этапа работ производится в течение [срок] после снятия всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы, а также представления Подрядчиком документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.

                  4. Права и обязанности Сторон

                  4.1. Подрядчик обязан:

                  – соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;

                  – согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

                  – передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

                  4.2. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

                  4.3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

                  4.4. Заказчик обязан:

                  – передать Подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации;

                  – уплачивать Подрядчику установленную настоящим Контрактом цену частями после завершения отдельных этапов работ;

                  – использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Контрактом, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика;

                  – оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных Контрактом;

                  – участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

                  – возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

                  – привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

                  4.5. Заказчик вправе:

                  – привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом;

                  – во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

                  5. Обеспечение исполнения Контракта

                  5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель [предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта].

                  5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется в размере [вписать нужное].

                  5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение [срок] представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Контракте.

                  6. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет Контракта

                  6.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему контракту получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

                  7. Ответственность Сторон

                  7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

                  Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

                  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

                  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

                  7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

                  Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

                  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации].

                  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

                  7.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

                  7.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

                  7.5. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

                  8. Разрешение споров

                  8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

                  8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].

                  8.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

                  9. Заключительные положения

                  9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует [срок].

                  9.2. Со дня заключения настоящего Контракта заказ признается размещенным.

                  9.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

                  9.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

                  9.5. Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.

                  9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

                  Государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ

                  Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ регулируется законодательством РФ. В разделе представлен проект государственного контракта на выполнение работ с приложениями и описаны особенности его заключения и расторжения.

                  Проектирование для капитального строительства – процесс разработки рабочего проекта, сметы строительства и рабочей документации, составляемой на основе проекта после его утверждения. Изыскания для капитального строительства – процесс подготовки (в ходе комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения) материалов, необходимых для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений для проектирования и строительства объектов. Вышеуказанные проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных и муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного и муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ (п.1 ст. 763 ГК РФ).

                  Государственный и муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ регулируется ГК РФ (ст.ст. 527, 528, 758 – 768), Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ “Об архитектурной деятельности в Российской Федерации”, Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также большим количеством нормативно-технических правил, регламентирующих порядок разработки, согласования и утверждения технической документации и проведения изыскательских работ.

                  Государственный и муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ – гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию второй стороны (государственного или муниципального заказчика) разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить или обеспечить оплату результата работ (п.2 ст. 763 ГК РФ).

                  В связи с тем, что разработка технической документации требует особых знаний, навыков, выполнение такой работы обычно поручается специалисту в лице проектной организации. Ранее для исполнения проектной и изыскательской деятельности требовалась лицензия, но с 1 июля 2008 года лицензирование данной деятельности прекращено.

                  Предметом такого контракта являются результаты проведенных проектных и изыскательских работ. Для проектных организаций – это изготовленная по заданию заказчика проектно-сметная документация, а для изыскательских организаций – полученные по заданию заказчика материалы, необходимые для правильного и экономически целесообразного решения основных вопросов проектирования (изготовления проектно-сметной документации), строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

                  Сторонами контракта являются государственный или муниципальный заказчик и подрядчик. В качестве подрядчика чаще всего выступают различные проектные и изыскательские организации.

                  Государственными заказчиками могут выступать государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”, орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение

                  Муниципальными заказчиками выступают муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования.

                  Государственный и муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ должен обязательно содержать следующие условия:

                  • об объеме проектных и/или изыскательских работ;
                  • о стоимости проектных и/или изыскательских работ (чаще всего стоимость работ определяется сметой);
                  • о сроках начала и окончания проектных и/или изыскательских работ;
                  • о размере и порядке финансирования и оплаты проектных и/или изыскательских работ;
                  • о способах обеспечения исполнения обязательств сторон (п.1 ст. 766 ГК РФ);
                  • и другие условия установленные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

                  Государственный и муниципальный контракт заключается на основании закупок осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

                  Закупки производятся с использованием конкурентных способов определения подрядчика:

                  • конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс)
                  • аукциона (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион)
                  • запроса котировок
                  • запрос предложений

                  или осуществление закупки у единственного подрядчика.

                  Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ содержит следующие приложения:

                  • Календарный план работ;
                  • Задание;
                  • Смета;
                  • Разрешение государственного заказчика на осуществление работ (копия);
                  • Разрешение (лицензия) подрядчика на осуществление строительных работ (копия).

                  Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ содержит следующие сопутствующие документы:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: