Примерная форма договора возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы – бланк 2022

Примерная форма договора возмездного оказания услуг по организации, изготовлению и размещению рекламы (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

[ Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и [ полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации полномасштабной рекламной кампании, изготовлению и размещению рекламы продукции (товаров, услуг и т.д.) Заказчика [ указать наименование рекламируемой продукции, товаров и т. д. ], на территории [ указать название города, области и т. д. ], а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Созданный в рамках действия настоящего договора рекламный продукт может полностью или частично являться объектом авторского права и смежных прав. В этом случае авторские права и смежные права подлежат защите в соответствии с действующим законодательством.

2. Права и обязанности сторон

2.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется:

2.1.1. В течение [ значение ] с момента заключения настоящего договора провести совместно со специалистами Заказчика по изучению спроса и по сбыту объектов рекламы и сегментов рынка подготовительную работу по изучению особенностей выпускаемой Заказчиком продукции (товаров, услуг и т.д.), конъюнктуры рынка и покупательского спроса, в ходе которой выявить [ указать название города, региона и т. д., т.е. территории, в пределах которой будет проводиться рекламная кампания ] и определить:

– наиболее эффективные направления, виды и методы проведения рекламы, типы конкретных носителей рекламы (газеты, журналы, рекламные ролики и т. д.) и их оптимальное сочетание;

– наилучшие периоды и места размещения рекламы;

– масштабы и сроки проведения рекламной кампании;

– круг лиц, на которые должна быть направлена реклама;

– ориентированность рекламы на целевые группы по профессии, возрасту, покупательской способности, полу и т. д.

2.1.2. В течение [ вписать нужное ] с момента заключения настоящего договора сформировать основную идею и концепцию полномасштабной рекламной кампании, разработать и представить на согласование с Заказчиком обоснованный план проведения рекламной кампании, основной целью которой будет являться успешное продвижение продукции (товаров, услуг) Заказчика на рынках сбыта, а также формирование среди потребителей доверия и уважения к продукции (товарам, услугам и т.д.) Заказчика.

Утвержденный Заказчиком План проведения рекламной кампании с указанием конкретных рекламных мероприятий и сроков их осуществления будет являться приложением и неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 3).

2.1.3. В течение [ вписать нужное ] с момента заключения настоящего договора составить подробную смету затрат на проведение рекламных мероприятий в рамках рекламной кампании, и предоставить ее на согласование Заказчику.

2.1.4. Предоставлять полный отчет о проведенных мероприятиях и израсходованных на них средств.

2.1.5. Реализовать утвержденный Заказчиком План рекламной кампании, в соответствии с согласованной сметой, проведя все необходимые виды рекламы продукции (товаров, услуг) Заказчика в том числе:

– осуществление разработки рекламных текстов, лозунгов, эскизов и макетов каталогов, буклетов проспектов и т.д. и подготовка их для утверждения Заказчиком;

– разработка предложений по формированию фирменного стиля Заказчика, организация изготовления сувенирных рекламных продуктов полиграфического и промышленного исполнения (блокнотов, календарей, буклетов, канцелярских принадлежностей с логотипами и фирменной симфоликой Заказчика и т.д.) для распределения их среди сотрудников Заказчика, а также при проведении рекламных акций среди потребителей;

– подготовка и изготовление информационных материалов и статей, рекламных видеороликов, фильмов и т.д., определение при этом самостоятельно (или по согласованию с Заказчиком) текстового, цветового и музыкального оформления рекламной продукции и средства массовой информации;

– размещение подготовленных рекламных материалов в средствах массовой информации: газетах, журналах, на телевидении и радио;

– разработка проектов, изготовление и установка всех видов наружной рекламы: постеров, щитов, плакатов, афиш и т.д.);

– организация участия Заказчика во всероссийских и региональных отраслевых выставках, ярмарках, выставках-продажах, а также организация выставок и выставок-продаж на территории Заказчика. В рамках подготовки к выставкам: согласование с уполномоченными должностными лицами Заказчика (главным конструктором, главным технологом, начальником отдела сбыта и т. д.) перечня продукции (товаров, работ, услуг), которые следует продемонстрировать на выставке, подготовка необходимых документов, рекламных и информационных материалов, разработка проектов выставочных стендов и их изготовление, организация заключения Заказчиком договоров с оргкомитетами выставок, ярмарок и т. д., подбор и подготовка персонала, участвующего в выставках, ярмарках; оформление аккредитаций, приглашений, пропусков на выставки для деловых партнеров Заказчика;

– организация и проведение прямой почтовой рекламы (плановых и разовых рассылок писем, проспектов, бандеролей, посылок с информационными материалами);

– обеспечение при разработке рекламных материалов и осуществлении рекламных мероприятий соблюдения норм общественной морали, правил конкурентной борьбы, Закона Российской Федерации “О рекламе”, других законодательных и нормативно-правовых актов;

– проведение анализа действенности проведенных рекламных мероприятий, влияния рекламы на объемы сбыта продукции (товарах, услугах и т. д.) Заказчика, осуществление сбора данных и информации об информированности потребителя о продукции (товарах, услугах и т. д.) Заказчика и влиянии на спрос рекламируемой продукции (товаров, услуг и т. д.);

Читайте также:
Учет средств целевого финансирования при расчете налога на прибыль

– прогнозирование сроков действия рекламы;

– обеспечение сбора и систематизации информации о рекламе продукции (работ, услуг) предприятий-конкурентов, не являющихся контрагентами Исполнителя;

– составление актов выполненных работ и оказанных услуг и предоставление их на рассмотрение Заказчику;

– неразглашение полученных при выполнении обязательств по настоящему договору сведений и информаций, составляющих коммерческую тайну Заказчика.

2.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Исполнителю лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемые товары (работы, услуги и т.д.) или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемые товары (работы, услуги) подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях настоящего договора.

2.2.3. Предоставлять по запросу Исполнителя любые необходимые документы и информацию о производимой продукции (товарах, услугах и т. д.), объемах продаж и рынках сбыта до и после проведения рекламных мероприятий, образцы продукции или товара и т.д.

2.2.4. Принимать все меры для оперативного рассмотрения и согласования представленных Исполнителем предложений, проектов, эскизов, смет, отчетов и других документов, составляемых Исполнителем при исполнении обязательств по настоящему договору;

2.2.5. Организовывать взаимодействие внутри предприятия между структурными подразделениями, отделами, должностными лицами и сотрудников с целью осуществления оперативного решения вопросов и своевременного предоставления необходимых документов и информации для создания Исполнителем рекламного продукта, в том числе назначать лиц, ответственных за проведение необходимых согласований о проведении любых рекламных мероприятий с компетентными государственными и муниципальными органами, учреждениями, а также иными организациями, предприятиями.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Запрашивать информацию, документы, образцы продукции (товаров), необходимые для выполнения им обязанностей по настоящему договору.

2.3.2. Требовать всяческого содействия со стороны Заказчика при решении вопросов, связанных с исполнением Исполнителем обязанностей по настоящему договору.

2.3.3. Привлекать по своему усмотрению без согласования (с согласованием) с Заказчиком другие организации и предприятия, при этом ответственность перед Заказчиком за качество предоставляемых услуг и выполненных работ несет Исполнитель.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать выполнение Исполнителем обязанностей по настоящему договору на любой стадии подготовки или проведения рекламных мероприятий, в том числе требовать от Исполнителя соответствующий отчет с приложением обоснований и документов о проведении рекламных мероприятий и расходовании средств на их проведение

2.4.2. Вносить предложения по подготовке, организации и проведению рекламных мероприятий, принимать непосредственное участие в рекламных акциях.

3. Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг

3.1. По мере выполнения какого-либо из перечисленных в п. 2.1 настоящего договора обязательства Исполнитель составляет акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг и представляет его на утверждение Заказчику.

3.2. Заказчик обязуется в [ вписать нужное ] – дневный срок рассмотреть представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг и подписать и выслать его Исполнителю, либо направить Исполнителю [ указать, каким образом должен быть направлен документ: факсом, по почте, нарочным и т. д. ] перечень недостатков и недоработок, а также сроков их устранения.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Цена на каждый конкретный вид услуг Исполнителя определяется в соответствии с Прейскурантом (Приложение N 1), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Общая сумма договора определяется в утвержденной Заказчиком смете на проведение рекламной кампании (Приложение N 2), которая также является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании выставленных счетов-фактур в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисления на расчетный счет Исполнителя или наличными в кассе Заказчика по адресу: [ вписать нужное ].

4.4. В срок до [ число, месяц, год ] Заказчик обязуется выплатить Исполнителю аванс в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Заказчик обязан уплатить Исполнителю по выбору последнего пени в размере [ значение ] % от суммы платежа за каждый день просрочки или штраф в размере [ сумму цифрами и прописью ] рублей, а также возместить убытки в части, не покрытой неустойкой.

5.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг в установленный настоящим договором срок без указания обоснованных причин Заказчик обязан уплатить Исполнителю по выбору последнего пени в размере [ значение ] % от суммы выполненных работ, оказанных услуг за каждый день просрочки или штраф в размере [ сумму цифрами и прописью ] рублей, а также возместить убытки в части, не покрытой неустойкой.

5.4. В случае, если Исполнитель в установленный настоящим договором срок не исполнил обязательства и не предоставил акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг Исполнитель обязан уплатить Заказчику по выбору последнего пени в размере [ значение ] % от суммы выполненных работ, оказанных услуг за каждый день просрочки или штраф в размере [ сумму цифрами и прописью ] рублей, а также возместить убытки в части, не покрытой неустойкой.

Читайте также:
Нужна ли виза на Кубу для Россиян в 2022 году. Правила туристической поездки на правах безвиза. В каких случаях оформляется кубинская виза

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства любой из Сторон не освобождают Сторону, не исполнившую либо ненадлежащим образом исполнившую свои обязательства по настоящему договору от исполнения обязательства в натуре.

5.6. Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.7. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции (товаров, услуг), за нарушение при этом авторских прав. Всю ответственность за такие нарушения в случае наличия вины несет Заказчик.

6. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до [ число, месяц, год ].

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за [ указать, в какой срок ] при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за [ указать, в какой срок ] лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7. Дополнительные условия и заключительные положения

7.1. Дополнительные условия: [ вписать нужное ].

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев.

7.3. В случае неурегулирования спорных вопросов, в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в [ вписать нужное ] срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.

Примерная форма договора возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

Бланк документа «Примерная форма договора возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор возмездного оказания услуг

по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

___________________________________ “__” __________ 20__ г.

(указать место заключения договора)

(полное наименование организации, предприятия с указанием

в лице __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)

действующего на основании _______________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия)

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны

(полное наименование организации, предприятия с указанием

в лице _________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)

действующего на основании ______________________________________________,

(наименование документа, подтверждающего полномочия)

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по

изготовлению, размещению и установке наружной рекламы товаров,

выпускаемой предприятием Заказчика, на территории _______________________

(указать город, область, район)

1.2. Услуги по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

включают в себя проведение следующих видов работ:

– изготовление рекламных постеров и их установку на заранее

подготовленных щитах с целью получения рекламных щитов для наружной

– выполнение комплекса работ по подготовке к размещению и размещение

готовых рекламных щитов на согласованных между Исполнителем и Заказчиком

– техническое обслуживание, которое включает: контроль над

состоянием рекламных щитов не менее одного раза в течение _________ дней,

их регулярную влажную и сухую уборку.

1.3. Подробное описание, размеры и количество экземпляров рекламных

щитов, перечень рекламных мест и сроки нахождения рекламных щитов на

рекламных местах, а также другие условия, которые стороны считают

необходимыми, указаны в спецификации, которая является приложением N 1 к

2. Обязательства Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Заказчику услуги по изготовлению, размещению

установке наружной рекламы наиболее эффективным и рациональным способом.

2.1.2. Согласовать в течение ________________ рабочих дней с момента

предоставления Заказчиком макеты рекламных щитов, соответствующих

требованиям, указанным в пункте 3.1.3. настоящего договора.

2.1.3. В течение _____________ рабочих дней с момента поступления на

расчетный счет от Заказчика суммы аванса в размере ______________ рублей,

изготовить рекламные щиты в количестве, указанном в приложении N 1 к

Читайте также:
Сохранение служебного жилья и заключение договора социального найма

2.1.4. Установить рекламные щиты в соответствии с условиями и

сроками, предусмотренными в приложении N 1 к настоящему договору.

2.1.5. Информировать Заказчика об окончании работ по изготовлению,

размещению и установке наружной рекламы и ежемесячно, но не позднее _____

числа начавшегося месяца, представлять Заказчику на подписание акт

сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг за истекший месяц по

форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящему договору.

2.1.6. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных щитов и

контролировать состояние рекламных щитов не реже ______________ раз (а) в

_____________ дней. В случае хищений, механических или прочих повреждений

рекламных щитов немедленно письменно уведомить об этом Заказчика и

приступить к их восстановлению не позднее ________ рабочих дней с момента

обнаружения повреждений. При этом срок нахождения рекламных щитов на

местах увеличивается на срок приведения рекламных щитов Исполнителем в

надлежащий вид. Восстановление части рекламного щита в виде постера

осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламного щита – за

2.1.7. Сообщить Заказчику о датах начала и окончания срока

нахождения щитов на рекламных местах.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Представить Исполнителю надлежащим образом удостоверенную

копию лицензии или соответствующего разрешения на рекламируемый товар,

если рекламируемые товары подлежат лицензированию.

3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на

условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.1.3. Предоставить Исполнителю для согласования макет рекламных

щитов. Макет должен быть выполнен на бумажной основе, соответствовать

пропорциям и цветам оригинала, действующему в Российской Федерации

законодательству и нормативным актам.

Макет должен содержать номер лицензии и наименование органа,

выдавшего эту лицензию, если рекламируемые товары подлежат

лицензированию, а также содержать пометку “подлежит обязательной

сертификации”, если рекламируемые товары подлежат обязательной

3.1.4. Предоставить Исполнителю для производства рекламных щитов

макет в электронном виде не позднее ______________ рабочих дней с момента

заключения настоящего договора. В случае несоблюдения Заказчиком

упомянутого срока, срок нахождения рекламных щитов на рекламных местах не

продлевается и не переносится.

3.1.5. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию,

необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору.

3.1.6. Рассматривать и подписывать ежемесячный акт сдачи-приемки

выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически

выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц в

течение ______ рабочих дней с момента его получения от Исполнителя.

4. Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг

4.1. В течение ________ рабочих дней с момента получения уведомления

от Исполнителя о выполнении ежемесячного объема работ и услуг по

настоящему договору Заказчик обязуется осмотреть и принять результат

выполненных Исполнителем работ. При отсутствии замечаний Заказчик обязан

подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ

и оказанных услуг. При наличии замечаний Заказчик обязан в письменном

виде указать недостатки и недоработки и сроки их устранения.

4.2. Ежемесячно, в течение ____________ рабочих дней с момента

окончания каждого календарного месяца, Исполнитель обязуется представлять

Заказчику на подпись акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных

услуг за истекший месяц с указанием стоимости фактически выполненных

работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц.

5. Стоимость услуг

5.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет

___________________ рублей, НДС составляет сумму ________________ рублей.

(цифрами и прописью) (цифрами и прописью)

5.2. Стоимость, указанная в пункте 5.1. настоящего договора,

является окончательной для объема работ и услуг, предусмотренных

5.3. При согласованном изменении объема работ и услуг стоимость

может быть изменена, и Сторонами должно быть подписано дополнение к

6. Срок выполнения работ и услуг

6.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой

зачисления суммы аванса в размере, указанном в пункте 7.1. настоящего

договора, на расчетный счет Исполнителя по банковским реквизитам,

указанным в пункте _____ настоящего договора.

6.2. Работы и услуги должны быть выполнены за ____________ месяцев с

7. Условия платежа

7.1. Заказчик в течение 5-ти банковских дней с даты подписания

настоящего договора переведет по банковским реквизитам Исполнителя,

указанным в пункте 14 настоящего договора, сумму аванса в размере

_____ % от стоимости, указанной в пункте 5.1. настоящего договора.

7.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ

осуществляется на основании счетов-фактур, выставляемых Исполнителем в

течение _____ рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами

ежемесячного акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисления

на расчетный счет Исполнителя суммы, указанной в акте.

7.3. Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем

производится в течение _____ банковских дней с даты получения Заказчиком

счета и акта о завершении работ и оказании услуг по настоящему договору,

подписанному обеими Сторонами. Форма акта является приложением N 3 к

8. Ответственность сторон

8.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполняемых работ и

услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

8.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему

договору, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю

в полном объеме.

8.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе

Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает

Исполнителю фактически выполненные работы и услуги, а также возмещает

фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с

Читайте также:
Возражение на исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги - бланк 2022

законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик

уплачивает Исполнителю пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте

5.1. настоящего договора.

8.5. В случае нарушения срока выполнения услуг Исполнитель

уплачивает Заказчику пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте

5.1. настоящего договора.

8.6. Исполнитель, руководствуясь пунктом 2 статьи 782 Гражданского

кодекса Российской Федерации, вправе отказаться от исполнения

обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,

возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы

относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за

возникновение которых они не несут ответственности, такие как

землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов

государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств

переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства

непреодолимой силы и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения

обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме

другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не

позднее десяти дней с момента их наступления.

9.3. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой

силы и их последствий будет считаться Свидетельство, выдаваемое

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или ее отделением в

месте нахождения соответствующей стороны.

9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 9.1.

настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более

___________ месяцев, настоящий договор подлежит расторжению, и в этом

случае Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех

споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора

или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры

и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним,

подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности

любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе

исполнения обязательств по настоящему договору. Режим конфиденциальности

распространяется на текст договора и его основные условия, а также на

любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как

конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

11.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим

договором конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

11.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору,

Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой

Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые

11.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи,

когда любая из Сторон по договору обязана разгласить конфиденциальную

информацию компетентным органам в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

12. Общие положения

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны

надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые

обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть

письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть

подписано к настоящему договору.

12.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные

и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу,

если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

12.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском языке

по одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одинаковую

12.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны

руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

12.6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой

13.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая

корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по

настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется

нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

к договору по изготовлению,

размещению и установке наружной рекламы

Спецификация к договору по изготовлению,

размещению и установке наружной рекламы

1. Основные данные:

– Место размещения наружной рекламы ________________________________

– Описание рекламных щитов _________________________________________

– Количество рекламных щитов _______________________________________

– Стоимость изготовления и установки щита __________________________

– Стоимость обслуживания щита ______________________________________

2. Исполнитель по заданию Заказчика изготавливает и размещает

рекламные щиты в количестве ____________ (_______________) штук.

(цифрами и прописью)

3. Итого общая стоимость изготовления, установки и размещения

рекламных щитов, в том числе изготовление рекламных постеров и их

установки на подготовленных заранее щитах, составляет

(сумма цифрами и прописью)

4. Итого общая стоимость технического обслуживания всех

установленных рекламных щитов составляет ________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора

возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке

Читайте также:
Обязательно ли ставить печать в трудовом договоре при устройстве на работу

наружной рекламы от “____” _________ 200_ г. и подписана в двух

экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, оба экземпляра

имеют одинаковую юридическую силу.

к договору по изготовлению,

размещению и установке наружной рекламы

Акт выполненных работ за _____________ период

___________________________________ “__” ________ 20__ г.

(указать место заключения договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,

действующий на основании доверенности от “___” _________ 200_ г., с одной

стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,

действующий на основании доверенности от “___” ________ 200_ г., с другой

стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная по вышеуказанному

договору работа за ______________ месяц удовлетворяет условиям договора и

Заказчик не имеет никаких претензий к качеству выполненной работы.

Краткое описание выполненной работы и оказанных услуг за

определенный период _____________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для

На основании настоящего акта Заказчик в ____________________________

(указать период выполнения услуг)

оплачивает сумму _______________________ рублей.

(цифрами и прописью)

От Исполнителя От Заказчика

______________ _________________ ______________ _________________

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

к договору по изготовлению,

размещению и установке наружной реклам

Акт о завершении работ услуг по договору

г. _____________ “___” ________ 200_ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,

действующий на основании доверенности от “___” _________ 200_ г., с одной

стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,

действующий на основании доверенности от “___” ________ 200_ г., с другой

стороны, составили настоящий акт о том, что все работы и услуги по

договору от “___” ___________ 200_ года о возмездном оказании услуг по

изготовлению, размещению и установке наружной рекламы выполнены в

полном объеме и составили сумму___________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для

На основании настоящего акта Заказчик оплачивает Исполнителю

оставшуюся сумму в размере ______________________ рублей.

(цифрами и прописью)

С перечислением на расчетный счет Исполнителя оставшейся суммы в

размере ________________ рублей, Заказчик считается выполнившим полностью

Договор на оказание рекламных услуг

_________________________________, в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________, в лице ____________________________________, действующего на основании ______________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по:

  • Подготовке рекламной информации, предоставленной Заказчиком, для размещения на WEB-сайте www.__________ (далее – сайте).
  • Размещению рекламы, предоставленной Заказчиком на сайте.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется осуществить приведение рекламной информации, предоставленной Заказчиком к готовой для размещения на сайте форме.

2.2. Исполнитель обязуется разместить рекламу, предоставленную Заказчиком в форме Заказа, указанном в Приложении №2 к настоящему договору, на сайте в порядке и на срок, установленный настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

2.3. По настоящему Договору Заказчик получает право на определяемый Заказом объем рекламного поля страницы сайта для размещения в рамках указанного объема либо:

  • самостоятельно разработанного оригинал – макета рекламного объявления;
  • переданных Исполнителю рекламных материалов (фирменного знака, логотипа, рисунков, фотографий, текста) с формированием оригинал – макета рекламного объявления Исполнителем. В этом случае Заказчиком может быть предложен общий эскиз рекламного блока.

2.4. Конкретное место расположения рекламного материала определяется по согласованию с Заказчиком и фиксируется в Заказе.

2.5. Исполнитель не приобретает права собственности на переданные ему Заказчиком материалы, необходимые для формирования рекламного объявления, и не может использовать их в своих интересах.

2.6. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, передаваемой Исполнителю для размещения на сайте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если деятельность Заказчика подлежит лицензированию, то при рекламе соответствующей услуги, а также при рекламе самого Заказчика, последний обязан предоставить Исполнителю надлежаще заверенную копию соответствующей лицензии.

2.7. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в размещении его рекламного объявления на сайте, если в нем содержится информация противная интересам Исполнителя либо противоречащая законодательству РФ.

2.8. Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком за ошибки в опубликованном рекламном материале, допущенные по вине Исполнителя. При обнаружении таких ошибок Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, который он понес вследствие искажения рекламной информации.

2.9. Заказчик обязан в разумный срок предоставлять рекламную информацию:

  • для подготовки ее к размещению на сайте;
  • для размещения на сайте.

2.10. Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость размещения рекламного материала на сайте определяется на основании стоимости услуг, приведенных в Приложении №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и Заказа. В Заказе указываются сроки размещения рекламы. Сроки размещения рекламы не могут быть менее указанных в Приложении №1 к настоящему договору. Окончательная стоимость указывается в Заказе.

3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю полную стоимость, указанную в Заказе, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента размещения рекламы на сайте.

3.3. Изготовление рекламного баннера оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Исполнителем Заказчику эскиза рекламного баннера.

Читайте также:
Пенсионный фонд Бузулук - отделение ПФР, адрес, телефон, обратная связь, режим работы, сайт, когда дают пенсию

3.4. Оплата производится в рублях безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. При размещении рекламной информации Заказчика на сайте в виде рекламного баннера, последний демонстрируется пользователям сайта в чередовании с иными баннерами. При этом Исполнитель гарантирует, что количество показов коммерческих баннеров превышает количество показов баннеров партнеров и иных баннеров не коммерческого характера.

4.2. При публикации Исполнителем рекламной информации Заказчика в виде статьи на первой странице, Исполнитель размещает в верхнем левом углу страницы указание на рекламный характер размещенного материала.

4.3. Все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия решаются путем переговоров сторон, а при не достижении соглашения – передаются на рассмотрение в арбитражный суд ________________________.

4.2. Все отношения и обстоятельства, не предусмотренные текстом настоящего Договора, регулируются действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения своих обязательств сторонами Договора.

Договор оказания рекламных услуг

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

  • Бланк и образец
  • Онлайн просмотр
  • Бесплатная загрузка
  • Безопасно

Данный договор является разновидностью сделок по возмездному оказанию услуг, следовательно, при его оформлении следует руководствоваться правилами, установленными Гражданским законодательством.

Субъектами по соглашению могут выступать физические и юридические лица. Стороны по договору именуются Заказчиком и Исполнителем.

Под услугами в рамках договора понимаются различные поручения Заказчика, связанные с рекламой, не противоречащие закону.

Вышеупомянутая сделка заключается в простой письменной форме. В связи с этим, ниже мы подробно разберем, как составляется такой документ, и на какие нюансы стоит обратить внимание при его оформлении.

Преамбула

Договор оказания рекламных услуг

ООО «Promotion», в лице генерального директора Борисова Бориса Борисовича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны
И
Карташов Михаил Васильевич, 07.01.1991 года рождения, проживающий по адресу: Ленинградская область, город Санкт-Петербург, ул. Белогвардейская, д. 995, корпус 4, квартира 480, паспорт: номер 0000 серия 000000, выданный отделом УФМС России по Ленинградской области в городе Санкт-Петербург 07.01.2011, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

В преамбуле отражается:

  • разновидность сделки;
  • число, месяц и место заключения соглашения;
  • имена и роли Контрагентов;
  • серия и номер паспорта гражданина.

При заключении любого договора необходимо прописать положения, связанные с существенными условиями соглашения, иначе договор не вступит в силу. В нашей ситуации такими условиями выступают:

  • предмет;
  • стоимость и порядок оплаты оказываемых услуг;
  • обязательства контрагентов.

Предмет

Положения о предмете сделки фигурируют в начальном разделе любого документа. При оформлении договора оказания рекламных услуг, предметом выступают непосредственно сами рекламные услуги.
При этом важно указать перечень услуг, которые Исполнитель должен оказать в рамках соглашения.
В тексте документа раздел о предмете соглашения прописывается следующим образом:

В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику, за оговоренную договором плату, следующие рекламные услуги:
Организация таргетированной рекламы музыкальной композиции Заказчика под названием «Лети» в сети интернет на следующих платформах:
• Социальная сеть «Инстаграмм»;
• Социальная сеть «В контакте»;
• Социальная сеть «Тик-ток».
Исполнитель оказывает рекламные услуги до того момента, пока рекламная запись не наберет 1 000 000 (Один миллион) просмотров.

Цена и порядок оплаты оказанных услуг

В данном разделе фигурирует информация о стоимости оказанных посреднических услуг. Также следует указать в какой форме, и в какой срок будет произведена оплата труда. Выплата может осуществляться наличным и безналичным расчетом по согласованию сторон.
Итак, указанный раздел выглядит следующим образом:

Цена договора составляет 280 000 (Двести восемьдесят) тысяч рублей 00 копеек. Оплата производится путем безналичного перевода денежной суммы на банковский счет Исполнителя в течение 24 часов с момента подписания соглашения.

Права и обязанности сторон

Раздел о правах и обязанностях прописывается с целью конкретизации действий Контрагентов. Так, наличие в документе таких положений дает четкое понимание, каким образом стороны должны исполнять свои обязательства.
Итак, формулировки положений прав и обязанностей Контрагентов в тексте документа прописываются следующим образом:

Заказчик имеет право:
Требовать исполнения обязательств Контрагента в строгом соответствии с договором.
Заказчик обязуется:
Оплатить рекламные услуги в установленные договором сроки.
Исполнять свои обязательства в соответствии с настоящим соглашением.
Исполнитель имеет право:
Требовать оплаты оказанных им услуг в срок, предусмотренный сделкой.
Требовать надлежащего исполнения обязательств Заказчиком в рамках заключенного договора.
Исполнитель обязуется:
Оказать услуги по рекламе музыкальной композиции.
Составлять и отправлять в адрес Заказчика отчеты о результатах своей работы каждый понедельник в течение действия соглашения.
Исполнять свои обязательства качественно в строгом соответствии с положениями, прописанными в документе.

Ответственность сторон

В этом разделе обозначаются положения об обстоятельствах, при наступлении которых стороны несут материальную ответственность. Ниже мы представим типовые формулировки положений, которые могут прописываться в тексте документа:

Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению.
В случае, если заказчик просрочил оплату услуг или осуществил ее не в полном объеме, он обязуется выплатить пени в размере 1.3 % от цены сделки.

Читайте также:
Возврат товара в М.Видео: правила, можно ли, если не понравился?

Порядок разрешения споров

В таком разделе зачастую указываются следующие формулировки:

В случае возникновения каких-либо споров, стороны разрешают их путем переговоров.
Если же в процессе переговоров стороны не пришли к компромиссу, споры разрешаются в судебном порядке.

Заключительные положения

Указанный раздел содержит формулировки, которые не попадают под тематику вышеупомянутых разделов. Выглядит это следующим образом:

Документ составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается Заказчику, другой передается Исполнителю.
По всем моментам, которые не оговорены в настоящем соглашении, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение

В конце документа указываются юридические адреса и реквизиты сторон. После того, как Стороны подпишут документ, договор оказания рекламных услуг считается заключенным.

ДОГОВОР возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению (установке) наружной рекламы

___________________________________ “___”_____________ ____ г.

(указать место заключения договора)

_________________________________, в лице ____________________________,

(полное наименование организации) (должность, Ф.И.О.)

действующ___ на основании ________________________, именуем___ в дальнейшем

“Заказчик”, с одной стороны, и ___________________________________________,

(полное наименование организации)

в лице ____________________________, действующ___ на основании ___________,

именуем___ в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги

Заказчику по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

следующей продукции (товаров, услуг и т.д.) Заказчика _____________________

(указать, наименование рекламируемой продукции, товаров и т.д.)

на территории ____________________________________________________________,

(указать, на какой территории: название города, области и т.д.)

а также по техническому обслуживанию установленных рекламных конструкций,

содержащих рекламу Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные

услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

1.2. Исполнитель является владельцем рекламных конструкций и гарантирует их соответствие и территории их размещения требованиям технического регламента .

П. 1, 4 ст. 19 Федерального закона “О рекламе” от 13.03.2006 N 38-ФЗ.

1.3. Услуги по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, включают в себя:

– изготовление рекламных постеров и их установку на подготовленных заранее щитах с целью получения рекламных щитов для наружной рекламы Заказчика;

– комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных щитов на согласованных между Исполнителем и Заказчиком рекламных местах;

– техническое обслуживание, а именно: контроль за состоянием рекламных щитов не реже одного раза в течение ___________________ дней, их регулярная влажная и сухая уборка.

1.4. Одновременно с настоящим договором Сторонами подписывается Спецификация, которая является Приложением N 1 и неотъемлемой его частью, в которой указано:

– описание, размер и количество экземпляров рекламных щитов;

– сроки нахождения рекламных щитов на рекламных местах;

– другие необходимые и/или желательные для Сторон условия.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется:

2.1.1. Спланировать порученное Заказчиком рекламное мероприятие с целью рационального и наиболее эффективного его проведения.

2.1.2. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента предоставления Заказчиком макет рекламных щитов, соответствующий требованиям п. 2.2.3.

2.1.3. В течение ________ рабочих дней с момента перечисления Заказчиком аванса изготовить рекламные щиты в количестве, указанном в Приложении N 1 к настоящему договору.

2.1.4. Установить рекламные щиты в соответствии с условиями, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, в течение ________ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком выставленного счета и предоставления макета рекламных щитов. Уведомить ________________ Заказчика об окончании работ по изготовлению, размещению и установке объектов наружной рекламы и предоставить Заказчику на подписание акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг.

2.1.5. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных щитов в соответствии с п. 1.3 настоящего договора, при этом контролировать состояние рекламных щитов не реже ______ раз(а) в ______________ дней. В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных щитов немедленно ___________________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений. При этом срок нахождения рекламных щитов на местах увеличивается на срок приведения рекламных щитов Исполнителем в надлежащий вид. Восстановление части рекламного щита в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламного щита – за счет Исполнителя.

2.1.6. Сообщить Заказчику _____________________________________________

(указать, каким образом сообщить: по телефону, по факсу)

о датах начала и окончания срока нахождения щитов на рекламных местах.

2.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Исполнителю лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемый товар (работы, услуги и т.д.) или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемые товары (работы, услуги) подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2.3. Предоставить Исполнителю для согласования макет рекламных щитов. Макет должен быть выполнен на бумажной основе, соответствовать пропорциям и цветам оригинала, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации.

Макет должен содержать номер лицензии и наименование органа, выдавшего эту лицензию, если рекламируемая деятельность подлежит лицензированию, а также содержать пометку “подлежит обязательной сертификации”, если рекламируемые товары (продукция, работы, услуги и т.д.) подлежат обязательной сертификации.

Читайте также:
Понижающий коэффициент для военных пенсионеров - в 2022 году, что такое, когда отменят

Предоставить Исполнителю для производства рекламных щитов макет в электронном виде не позднее __________ рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим абзацем, срок нахождения рекламных щитов на рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.4. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2.5. Рассматривать и подписывать ежемесячный акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц в течение _________ с момента его получения от Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. В течение ______ рабочих дней с момента уведомления Исполнителем об изготовлении, размещении и установке наружной рекламы Заказчик обязуется осмотреть и принять результат выполненных Исполнителем работ, при этом подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг либо в письменном виде указать недостатки и недоработки и сроки их устранения.

3.2. Ежемесячно, в течение ____________ рабочих дней с момента окончания каждого календарного месяца, Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику на подпись Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. В течение __________ дней с момента подписания настоящего договора Заказчик обязуется выплатить Исполнителю аванс в размере __________ (_____________) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Стоимость услуг и работ Исполнителя определяется Сторонами в Приложении N 1 к настоящему договору.

4.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ осуществляется после подписания Сторонами соответствующего акта, на основании счетов-фактур, выставленных Исполнителем в течение _____ рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами ежемесячного акта выполненных работ и оказанных услуг, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя или наличными в кассе Заказчика по адресу: ___________________________.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

5.2. Если во время проведения работ или оказания услуг по настоящему договору возникнет необходимость внесения каких-либо изменений и дополнений в условия настоящего договора, то такие изменения и дополнения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. В случае несоблюдения по вине Исполнителя срока изготовления, размещения и установки наружной рекламы, установленного в п. 2.1.4 договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику по выбору последнего неустойку: пени в размере ___% от суммы платежа за каждый день просрочки или штраф в размере ______________ (_______________________) рублей.

5.5. В случае отказа Заказчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору до окончания его срока, установленного п. 6.1, он обязан возместить Исполнителю фактически понесенные последним расходы.

5.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему договору до окончания его срока, установленного п. 6.1, он обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки полностью.

5.7. Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции (товаров, услуг), за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством РФ.

5.9. Изготовленная рекламная продукция по окончании действия настоящего договора по любым основаниям возвращается (не возвращается) Заказчику.

5.10. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований норм и правил по размещению наружной рекламы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до “___”_______________ ____.

6.1.1. Исполнитель обязуется изготовить, разместить и установить объекты наружной рекламы продукции (товара) Заказчика в сроки, установленные Приложением N ____ к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ и обычаев делового оборота.

6.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.

Читайте также:
Нет с собой ОСАГО: в каких случаях законодательство разрешает водителям ездить без страхового полиса?

7. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32

Договор подряда на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

Документ относится к группе «Договор». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

1.2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установкурекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям пп 2.3.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с пп 3.3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с пп 1.2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции – за счет Подрядчика.

2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан не позднее _______________ с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: _________________________;

– обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.2.2. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.3.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.3.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.3.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Читайте также:
Льготы по ипотеке при рождении первого ребенка. Предложения от Сбербанка для семей с большим числом детей

2.4.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

2.4.5. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

2.5. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2. Цену Договора составляют:

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3. Оплата цены Договора производится в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в пп. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в пп. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до “___”________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.7.1. Описание, размер и количество конструкций, условия изготовления и размещения рекламных материалов (Приложение N 1).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: