Примерная форма договора на выполнение работ по модернизации транспортного средства

Инструкция: как составить договор на транспортные услуги

Договор об организации и обеспечении транспортного обслуживания — это документ, регулирующий отношения, в которых одна сторона обладает автомобилем, а вторая — использует его для своих целей. В это понятие входит несколько видов соглашений.

Стороны и предмет

Соглашение о транспортных услугах — это разновидность сделок возмездного оказания услуг. В Гражданском кодексе РФ отсутствует указание на данное соглашение как отдельный вид сделок — это собирательное понятие, включающее в себя несколько разновидностей сделок, например:

  • аренду автомобиля;
  • договор транспортных услуг по перевозке грузов;
  • транспортную экспедицию.

Для квалификации сделки оценивается не ее наименование, а фактическое содержание, поэтому участники вправе назвать соглашение «договором на транспортные услуги»; то, каким нормам этот документ в итоге подчиняется, зависит от сути договоренности. Более того, законодательство позволяет заключать смешанные соглашения, содержащие признаки разных видов. Таким образом, под этим понятием скрываются различные типы отношений.

При этом у всех этих вариантов отношений имеются роднящие их признаки, основное из которых то, что одна сторона соглашения располагает транспортным средством и готова на возмездной основе использовать его в интересах второй стороны. Вторая сторона, в свою очередь, нуждается в ТС для тех или иных целей и готова заплатить оговоренную в соглашении сумму. Суть оказываемых с помощью ТС услуг составит предмет соглашения, например:

  • по соглашению перевозки груза или пассажира предметом является перемещение объекта перевозки из точки А в точку Б;
  • от перевозки груза или пассажира следует отличать аренду ТС с экипажем — цель такой сделки не просто переместить объект из одного места в другое, а предоставить заказчику транспортное средство в его распоряжение на определенный срок;
  • договор оказания транспортных услуг без экипажа является, по сути, арендой автомобиля, цель которой — предоставление ТС в распоряжение заказчика.

При разработке текста соглашения сторонам следует четко оговорить, какие услуги имеются в виду — от этого зависит конечная квалификация документа.

Участниками вправе выступать:

  • юридические лица;
  • индивидуальные предприниматели;
  • физические лица.

Все эти категории участников гражданских отношений вправе выступать как в качестве заказчика, так и исполнителя.

Какие условия в нем прописывают

Конкретные условия зависят от сути отношений сторон и их личных пожеланий. В структуре соглашения выделяются следующие разделы:

  • преамбула, где перечисляются участвующие стороны и их статусы. ИП и физические лица вправе действовать от своего имени, договор на транспортные услуги между юридическими лицами подписывают их уполномоченные представители, в таком случае в преамбуле указываются документы, на основании которых он действует;
  • предмет — какие действия одна сторона совершит для второй, например: предоставит автомобиль с экипажем или без или транспортирует груз. Характеристики груза прописываются здесь же, либо в отдельном разделе, либо выносятся в отдельный документ, оформляемый в качестве приложения к соглашению;
  • порядок приемки результатов;
  • оплата за транспортные услуги по договору: в этом разделе следует указать размер оплаты, периодичность, если соглашение действует в течение некоторого времени или периодически;
  • права и обязанности сторон;
  • ответственность за ненадлежащее исполнение;
  • обстоятельства непреодолимой силы;
  • порядок изменения и расторжения соглашения;
  • заключительные положения, например, порядок разрешения споров, язык документа, количество экземпляров;
  • перечень приложений;
  • реквизиты и подписи сторон.

Примерный бланк соглашения:

Договор об оказании транспортных услуг

г. _______________________ «__»______________20___г. _______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять грузовые перевозки на собственном транспорте, а также погрузо-разгрузочные работы по поручению Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные транспортные услуги в порядке и сроки, оговоренные далее.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1. Заказчик обязуется заблаговременно предоставить Исполнителю полную информацию для оказания данного вида услуг.

Читайте также:
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы

2.1.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить оказанные Исполнителем транспортные услуги.

2.1.3. Заказчик имеет право контролировать ход исполнения обязательств Исполнителем.

2.2. Права и обязанности Исполнителя:

2.2.1 Исполнитель обязуется осуществить перевозку груза Заказчика, выполнить погрузку и разгрузку.

3. Стоимость и порядок расчетов.

3.1. Стоимость услуг составляет ______________ (______________________________) рублей __________ копеек.

3.2. Исполнитель оставляет за собой право на изменение стоимости услуг, в зависимости от изменения цен на рынке транспортных услуг. Новый тарифный план предоставляется Заказчику в уведомительном порядке.

3.3. Оплата Заказчиком Исполнителю производится до/в процессе/после окончания выполнения работ.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременное перечисление Исполнителю оплаты в форме неустойки. Неустойка составляет 1% за каждый день просрочки.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения договорных обязательств автоматически пролонгируется на период действия этих обстоятельств. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы стороны восстанавливают отношения до полного выполнения своих обязательств.

4.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обязательств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права считать их причиной невыполнения обязательств.

5.1. Договор действует с момента подписания до момента окончания работ, оплаты счета и подписания акта выполненных работ.

5.2. Если ни одна из сторон не расторгла договор до истечения срока действия, он пролонгируется.

5.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке после завершения всех расчетов с Исполнителем.

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае несвоевременного перечисления оплаты Заказчиком.

5.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика за 10 (десять) суток.

6. Реквизиты и подписи.

электронная почта: _______________________ ________________/____________________

Перевозчик: _______________________ _______________________

электронная почта: _______________________ ________________/____________________

Как составить приложение

Важной частью соглашения являются приложения к нему. В зависимости от сути отношений допускается одно приложение к транспортному договору или несколько, либо участники вправе обойтись без дополнительных документов и прописать все важные условия в тексте. Но такой подход не целесообразен: указание всей дополнительной информации в тексте сильно увеличивает его объем и ухудшает читаемость.

В качестве приложений, в зависимости от сути соглашения, выступают, например:

  • технические характеристики транспортного средства — такой документ целесообразен, в частности, как приложение к договору перевозки пассажиров, когда заказчику важно обговорить особенности ТС, которое используется для исполнения обязательств;
  • схемы маршрутов — если сделка заключается на регулярное транспортное обслуживание, например, компания нанимает ТС для организации развозки сотрудников;
  • спецификация на груз — документ, в котором перечисляются наименования груза, дата и место получения и отгрузки, стоимость услуг.

При написании приложения участники конкретизируют общие договоренности, прописанные в тексте, поэтому приложения составляются максимально предметно и детализировано с указанием конкретных числовых параметров и описаний. Допускаются схемы, графики, чертежи.

Образец

Договор о транспортных услугах

В 2011 году окончила УрГЮА (ИПиП), в 2013 — РАНХиГС по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». С 2013 по 2018 года занималась юридическим сопровождением закупок бюджетных учреждений федерального и регионального уровней.

Приказ о модернизации основного средства

Формирование приказа о модернизации основного средства – необходимая часть процедуры по обновлению объектов материально-технической базы предприятия.

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

  • Бланк и образец
  • Онлайн просмотр
  • Бесплатная загрузка
  • Безопасно

Что понимается под термином «основные средства»

В данное понятие включаются все средства, которые работники организации используют в производственном процессе. Это могут быть:

  • материалы;
  • оборудование;
  • техника;
  • станки (при условии, что их стоимость выше 40 тыс. рублей);
  • транспорт;
  • здания;
  • сооружения и т.д.

Все они стоят на балансе компании и любые действия с ними подлежат обязательному учету.

Читайте также:
Об исковом заявлении в ГПК РФ: форма и содержание, статья 131 и 132, образец

Модернизация — зачем она нужна и что это такое

В процессе безостановочной эксплуатации любые объекты основных средств довольно быстро изнашиваются. Вследствие этого, для дальнейшего бесперебойного использования их необходимо своевременно обновлять или модернизировать. Также это актуально при моральном устаревании орудий труда, возникших в ходе их применения, поломках и неисправностях.

Модернизация – это работы, проводимые в отношении объектов основных средств, которые приводят к их усовершенствованию, изменению назначения (технологического или служебного), увеличению мощности, производительности, расширению возможностей по применению и т.д.

Кроме того, модернизация ведет к повышению балансовой стоимости основного средства и длительности периода его использования.

Модернизация может проводиться силами работников предприятия (при наличии квалифицированных специалистов) или же при помощи услуг сторонней компании.

Зачем нужен приказ

Приказ о модернизации основного средства необходим для того, чтобы запустить данный процесс.

На основе распоряжения руководителя создается соответствующая комиссия, которая признает тот или иной объект материально-технической базы нуждающимся в обновлении, составляет график работ и подготавливает прочую документацию. Также она контролирует процедуру модернизации, а затем, после проведенных улучшающих манипуляций, осуществляет приемку основного средства.

Кто пишет приказ

Непосредственно функция по составлению приказа может быть возложена на начальника структурного подразделения, секретаря, юриста или иного близкого к руководству компании сотрудника.

После формирования распоряжения, оно в обязательно порядке должно быть передано на подпись директору – без его автографа бланк не обретет законного статуса.

Особенности приказа, общие моменты

Если перед вами встала задача по созданию приказа о модернизации основного средства, а вы не вполне уверены в том, как именно его следует написать, прочитайте расположенные ниже рекомендации и ознакомьтесь с примером – на его основе у вас легко получится сделать собственный документ.

Прежде всего, приведем некоторые общие сведения, характерные для всех подобного рода бумаг.

  • Для начала, скажем о том, что приказ может составляться в произвольном виде, поскольку на сегодняшний день унифицированный образец данного документа отсутствует. Но если в организации есть утвержденный шаблон приказа, то распоряжение нужно делать по его типу. При этом вариант оформления должен быть определен в нормативных актах предприятия.
  • Приказ допускается писать от руки или печать на компьютере, но с обязательно последующей распечаткой – она нужна для того, чтобы у директора и работников компании была возможность поставить под ним свои личные подписи.
  • Проштамповывать бланк при помощи штемпельных клише не обязательно – печати надо использовать только тогда, когда эта норма в отношении внутренних бумаг установлена в учетной политике фирмы.
  • Приказ составляется всегда в одном оригинальном экземпляре и затем фиксируется в журнале учета распорядительной документации, который обычно находится у секретаря.
  • Длительность действия приказа определяется индивидуально в самом документе, если же таковой отметки в нем нет, то она автоматически приравнивается к одному году с момента его создания.
  • После составления и ознакомления с приказом заинтересованных лиц, он передается на хранение секретарю или иному ответственному работнику. После того, как период его действия истечет, бланк можно отправить в архив предприятия, где он должен содержаться в течение срока, установленного законодательством или внутренними документами предприятия.

Образец приказа о модернизации основного средства

В начале документа пишется:

  • наименование организации;
  • название приказа и его номер (по внутреннему документообороту);
  • дата создания приказа и населенный пункт, в котором зарегистрирована компания.

Далее идет основной блок. Сюда вписывается следующая информация:

  • обоснование создания приказа (в связи с какими реальными обстоятельствами возникла эта необходимость);
  • основание (т.е. ссылка на законодательную норму или внутренний документ компании – акт, служебную записку и т.п.);
  • требование о модернизации объекта основных средств (указываются его идентификационные характеристики – наименование, модель, номер и т.д.);
  • срок, в который нужно провести модернизацию;
  • состояние объекта на момент модернизации: период его фактической эксплуатации, степень износа, остаточную стоимость, наличие технической документации и т.д.;
  • состав комиссии, которая будет следить за процессом модернизации (в нее могут быть включены как работники предприятия (технические специалисты, бухгалтер, юрист и т.п.), так и сторонние эксперты);
  • задачи, стоящие перед членами комиссии;
  • ответственные сотрудники по отдельным направлениям данного процесса (организационному, производственному, финансовому и т.д.).
Читайте также:
Цена франшизы Макдональдс в России: возможность приобретения в рассрочку

В завершение документ подписывается директором и всеми упомянутыми в нем работниками.

Примерная форма договора на выполнение работ по модернизации транспортного средства

ДОГОВОР N _____
на выполнение работ по модернизации (тюнингу)
транспортного средства

г. _______________ “___”__________ ____ г.

_________________________ (Ф.И.О. или наименование), именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _____________________ (устава, доверенности или паспорта), с одной стороны и _______________________________ (Ф.И.О. или наименование), именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _______________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _________________ (устава, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по модернизации (тюнингу) транспортного средства _________________, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2. Модернизации (тюнингу) подлежит следующее транспортное средство: ______________ (указать модель, регистрационный знак, идентификационный номер, иные характеристики) (далее по тексту – транспортное средство).
1.3. Подрядчик выполняет следующие работы по обновлению транспортного средства путем его модернизации:
– производит установку дополнительного оборудования: ___________________;
– заменяет двигатель и узлы, устаревшие механизмы, а также _____________;
– улучшает технические характеристики и возможности транспортного средства путем ____________________________;
– _________________________________________.
1.4. Модернизация (тюнинг) транспортного средства (далее по тексту – транспортное средство) осуществляется в целях:
– технического совершенствования транспортного средства в соответствии с новейшими требованиями и нормами;
– улучшения конструкции в целях продления жизненного цикла транспортного средства;
– достижения современного уровня безопасности транспортного средства;
– обеспечения конкурентоспособности транспортного средства;
– увеличения производительности транспортного средства;
– экономии затрат на топливо без замены модели транспортного средства.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
2.1.1. Дата начала работ: “___”_________ ___ г.
2.1.2. Промежуточные сроки – “__”___________ ____ г.
– _____________________ (наименование работ) в срок до “__”___________ ____ г.;
– _____________________ (наименование работ) в срок до “__”___________ ____ г.
2.1.3. Дата окончания работ: “___”_________ ___ г.
2.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость переноса сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет: _________ (_________________) рублей, в том числе НДС ___%.
3.2. Стоимость отдельных видов работ определяется в соответствии со Сметой (Приложение N ___), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. В зачет стоимости модернизированного транспортного средства могут приниматься демонтированные с транспортного средства, но пригодные к эксплуатации номерные узлы и агрегаты. Стороны дополнительным соглашением устанавливают стоимость принимаемых в зачет узлов и агрегатов.
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: _________________________.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Не позднее _____ дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику транспортное средство для выполнения работ.
4.1.2. Предоставить Подрядчику следующие документы:
– копию паспорта транспортного средства;
– _________________________________________.
4.1.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче согласовать дату приемки.
4.1.4. В срок, согласованный Сторонами, Заказчик обязан осмотреть результат выполненных работ в присутствии Подрядчика. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Результат выполненной Подрядчиком работы принимается Заказчиком по акту приема-сдачи (Приложение N ___).
4.1.5. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы в следующем порядке: __________________________________________.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.2.4. В случаях когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.2.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, выполнить работы по модернизации транспортного средства Заказчика.
4.3.2. По завершении работ сдать результат Заказчику по акту приема-сдачи.
4.3.3. Своевременно и качественно выполнить работы.
4.3.4. Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.
4.3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать в целях выполнения отдельных работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.
4.4.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

Читайте также:
Субсидиарная ответственность при банкротстве: судебная практика

5. Качество работы

5.1. Качество работ должно соответствовать следующим требованиям: _________________________.
5.2. На транспортное средство, полученное в процессе модернизации, Подрядчиком устанавливается гарантийный срок – _______________ (указать период) или _____ км пробега.
5.3. Гарантийный срок начинает течь с _________________________.

6. Ответственность Сторон Договора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком для модернизации транспортного средства.
6.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.5. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор передается на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами указанных обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Приложение:
8.5.1. Смета (Приложение N ___).
8.5.2. Акт приема-сдачи (Приложение N ___).

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: _________________________ Подрядчик: ________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________

Заказчик: Подрядчик:
_____________/______________ _____________/______________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Модернизация автомобиля

Подборка наиболее важных документов по запросу Модернизация автомобиля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Читайте также:
Что такое код ТН ВЭД: как его определить, расшифровывать и применять

Формы документов: Модернизация автомобиля

Судебная практика: Модернизация автомобиля

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 149 “Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)” главы 21 “Налог на добавленную стоимость” НК РФ
(Юридическая компания “TAXOLOGY”) Суд установил, что в целях исполнения обязательств по совместному решению, принятому налогоплательщиком и Министерством обороны РФ, налогоплательщик приобрел ряд товаров (автомобиль, шасси, двигатель), которые были использованы им для работ по модернизации войскового экскаватора. Налоговый орган пришел к выводу о неправомерном принятии к вычету НДС, уплаченного при приобретении указанных товаров, поскольку налогоплательщик выполнял научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не подлежащие обложению НДС в силу подп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ. Суд признал отказ в принятии НДС к вычету обоснованным. Суд установил, что налогоплательщик обязался выполнить работу по модернизации экскаватора одноковшового войскового с целью повышения его тактико-технических характеристик, изготовить один образец данного экскаватора, провести лабораторные и пробеговые испытания, внести изменения в рабочую конструкторскую документацию. Суд отклонил довод налогоплательщика о том, что целью работ по модернизации является не создание образца экскаватора, а постановка модернизированного экскаватора на снабжение (вооружение) Вооруженных Сил Российской Федерации. Совместным решением предусмотрено, что права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения работы, принадлежат Российской Федерации, все выявленные результаты интеллектуальной деятельности налогоплательщик обязан предоставить в пользу РФ, наделение налогоплательщика правом собственности на полученный образец не предполагалось. Сам по себе факт заключения налогоплательщиком со сторонней коммерческой организацией договора аренды опытного образца экскаватора в отсутствие согласия Министерства обороны РФ не свидетельствует о законном использовании налогоплательщиком полученного изделия в предпринимательской деятельности. Таким образом, налогоплательщиком не были представлены доказательства, определенно указывающие на то, что конечной целью создания опытного образца экскаватора являлось осуществление операций, признаваемых объектом обложения НДС, налогоплательщик не опроверг доводы налогового органа относительно того, что созданный им в рамках совместного решения опытный образец является результатом научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Модернизация автомобиля

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
“Автотранспорт”
(под ред. Т.В. Гороховой)
(“ГроссМедиа”, “РОСБУХ”, 2019) Любой ремонт делается с одной целью: поддержать основные средства в рабочем состоянии. При этом ни текущий, ни средний, ни даже капитальный ремонт никак не улучшают технических характеристик, не изменяют назначения и не придают новых качеств отремонтированным транспортным средствам. Если же это все-таки происходит, то речь идет уже не о ремонте, а о достройке, дооборудовании, модернизации и реконструкции объекта. Например, замена в “Волге” родного двигателя на “мерседесовский” – это все же не капитальный ремонт, а модернизация, со всеми вытекающими отсюда налоговыми последствиями.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Спорные расходы, связанные с содержанием автотранспорта
(Поздышева О.Ю.)
(“Налог на прибыль: учет доходов и расходов”, 2021, N 4) Ремонтом средств автотранспорта является комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния, ресурса и обеспечению безотказности работы подвижного состава и его составных частей. Ремонт выполняется как по потребности после появления соответствующего неисправного состояния, так и принудительно по плану, через определенный пробег или определенное время работы подвижного состава.

Примерная форма договора на выполнение работ по модернизации транспортного средства

Документ с изменениями, внесенными:

Читайте также:
Как вернуть пылесос в обратно магазин? Основания, порядок и сроки возврата

приказом Минтранса России от 17 августа 2021 года N 276 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27.10.2021, N 0001202110270011).

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; N 27, ст.3480; N 52, ст.6961; 2014, N 23, ст.2925; N 30, ст.4225; N 48, ст.6637; N 49, ст.6925; 2015, N 1, ст.11, 51, 72; N 10, ст.1393, 1418; N 14, ст.2022; N 27, ст.3979, 4001; N 29, ст.4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст.10, 89; N 11, ст.1493; N 15, ст.2058, 2066; N 23, ст.3291, N 26, ст.3872, 3890; N 27, ст.4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст.15, 30, 41; N 9, ст.1277; N 14, ст.1995, 2004; N 18, ст.2660; N 24, 3475, 3477; N 31, ст.4747, 4760, 4780; 4816, 2018, N 1, ст.59, 87, 88, 90, N 18, ст.2578, N 27, ст.3957, N 31, ст.4861, N 32, ст.5104, N 45, ст.6848) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 “О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст.4053; 2015, N 1, ст.279; N 48, ст.6834; 2016, N 48, ст.6779; 2017, N 23, ст.3359), подпунктом 5.3 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2006, N 24, ст.2601; N 52, ст.5587; 2008, N 8, ст.740; N11, ст.1029; N 17, ст.1883; N 22, ст.2576; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 2009, N 3, ст.378; N 4, ст.506; N 6, ст.738; N 13, ст.1558; N 18, ст.2249; N 32, ст.4046; N 33, ст.4088; N 36, ст.4361; N 51, ст.6332; 2010, N 6, ст.650, 652; N 11, ст.1222; N 12, ст.1348; N 13, ст.1502; N 15, ст.1805; N 25, ст.3172; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; 2011, N 14, ст.1935; N 26, ст.3801, 3804; N 32, ст.4832; N 38, ст.5389; N 46, ст.6526; N 47, ст.6660; N 48, ст.6922; 2012, N 6, ст.686; N 14, ст.1630; N 19, ст.2439; N 44, ст.6029; N 49, ст.6881; 2013, N 5, ст.388; N 12, ст.1322; N 26, ст.3343; N 33, ст.4386; N 38, ст.4821; N 45, ст.5822; 2014, N 12, ст.1286; N 18, ст.2177; N 30, ст.4311, 4325; N 37, ст.4974; N 42, ст.5736; N 43, ст.5901, 5926; 2015, N 2, ст.491; N 16, ст.2394; N 17, ст.2571; N 20, ст.2925; N 38, ст.5300; N 47, ст.6605; N 49, ст.6976; 2016, N 1, ст.242; N 2, ст.325; N 7, ст.996, 997; N 16, ст.2229; N 28, ст.4741; N 37, ст.5497; N 40, ст.5752; N 42, ст.5929; 2017, N 10, ст.1485; N 37, ст.5539; N 42, ст.6166; N 43, ст.6327; N 52, ст.8161; 2018, N 24, ст.3533),

типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (приложение N 1 к настоящему приказу);

информационную карту типовых условий контракта (приложение N 2 к настоящему приказу).

в Министерстве юстиции

5 июня 2019 года,

регистрационный N 54850

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 5 февраля 2019 года N 37
(В редакции, введенной в действие
с 7 ноября 2021 года
приказом Минтранса России
от 17 августа 2021 года N 276. –
См. предыдущую редакцию)

Типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

Контракты (гражданско-правовые договоры), предметом которых является выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (далее – контракт), включают в себя следующие типовые условия:

При осуществлении закупки:

а) государственными заказчиками заключается государственный контракт;

б) муниципальными заказчиками заключается муниципальный контракт;

в) бюджетными учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями, а также иными юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее – Федеральный закон о контрактной системе), заключаются договоры.

1. Условие об обязанностях подрядчика:

1.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы:

Читайте также:
Как получить лицензию на охранную деятельность в 2022 году

В зависимости от вида закупаемых работ один из вариантов включается в условия контракта.

вариант 1: по строительству или реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ;

вариант 2: по строительству или реконструкции искусственных дорожных сооружений в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ;

вариант 3: по капитальному ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ;

вариант 4: по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ;

вариант 5: по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ;

вариант 6: по ремонту искусственных дорожных сооружений в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.

1.2. В зависимости от вида закупаемых работ обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии:

вариант 1: с проектной документацией;

вариант 2: со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

1.3. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме __________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 “Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст.196; N 42, ст.6164).

1.3.1. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

1.3.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в подпункте 1.3.1 настоящих типовых условий, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

1.3.3. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

1.3.4. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, – в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

Читайте также:
Что делать, если в свидетельстве о рождении обнаружена ошибка?

1.3.5. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

за представление документов, указанных в подпунктах 1.3.1-1.3.3 настоящих типовых условий, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

1.4. Предоставлять информацию заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений составляет более чем 10 процентов цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 “Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст.1629) в случае если размеры начальной (максимальной) цены контракта превышают:

1 млрд. рублей – при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд;

100 млн. рублей – при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.

1.4.1. В случае непредоставления в течение десяти дней информации заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений составляет более чем 10 процентов цены контракта, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

1.5. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.

2. Условия об обязанностях заказчика:

2.1. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) и сроки _____________________________________________:

вариант 1: не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;

вариант 2: не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (в случае если подрядчиком являются субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации).

2.2 Устанавливать положение об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Устанавливать цену контракта, которая является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающую в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ______ рублей _____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Читайте также:
Как и зачем нужно проводить процедуру приватизации квартиры?

В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

2.4. Изменять цену контракта в случаях, если такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

2.5. Указывать источник финансирования контракта, бюджет в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации, код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому осуществляется финансирование работ по контракту, либо иной источник финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Типовая форма договора (контракта) на проведение работ по монтажу, настройке, модернизации (доработкам)

На странице представлен образец бланка документа «Типовая форма договора (контракта) на проведение работ по монтажу, настройке, модернизации (доработкам)» с возможностью скачать его в формате DOC и PDF.

Тип документа: Контракт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 18,2 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3. Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам и другим документам (указывается конкретный нормативный документ).

4. Техническая приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком или таможенным органом, в котором производятся работы, по доверенности, выданной Заказчиком.

Техническая приемка оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком или таможенным органом по доверенности Заказчика, утверждается начальником таможенного органа. Акт сдачи-приемки является основанием для оплаты выполненной работы.

5. Датой исполнения обязательств по договору считается дата приемки выполненных работ на объекте, указанная в акте сдачи-приемки, утвержденная начальником таможенного органа, составленном в соответствии с п. 4.

6. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик обязуется принять работу в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату.

3. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

8. Корректировка договорных оптовых цен допускается в случаях введения в период действия договорных оптовых цен новых государственных актов или изменений в действующие государственные акты, влияющих на изменение затрат на выполнение работы, а также с учетом изменения цен на сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и др.

9. Стоимость работ при взаиморасчетах увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке в соответствии с законом Российской Федерации. При этом в расчетных документах сумма НДС указывается отдельной строкой.

10. Заказчик за 20 дней до начала проведения работ по настоящему Договору производит поквартально выплату аванса Исполнителю в размере ____% от стоимости работ, предусмотренных к выполнению в текущем квартале.

Размер процента устанавливается по согласованию сторон.

В случае несвоевременности перечисления аванса Исполнителю предоставляется право на получение банковского кредита с возмещением платы за кредит Заказчиком .

Выдача аванса головному исполнителю работ производится Заказчиком при наличии соответствующего разрешения на авансирование работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Оплата работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки, оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12. При несвоевременной поставке технологического оборудования, задержке строительных работ, неудовлетворительном инженерном обеспечении, необходимости проведения доработок аппаратуры или изменения в технической документации, необеспеченности жильем сроки выполнения работ уточняются по согласованию сторон.

13. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ.

Читайте также:
Можно ли избежать уголовной ответственности в данном случае и каковы последствия?

В случае неустранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% стоимости работ, подлежащих исправлению.

14. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон последняя обязана возместить причиненные в результате этого убытки.

15. За несвоевременную приемку работ Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере ____% договорной цены за каждый просроченный день и дополнительно ____% при просрочке более ____ дней.

16. За просрочку оплаты платежного требования Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере ____% суммы просроченного платежа за каждый просроченный день просрочки.

17. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

18. Все споры, возникшие при заключении и исполнении договоров, подлежат рассмотрению в установленном порядке.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (ПУНКТЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ВНОСЯТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РАБОТ)

19. Исполнитель проводит работы по учтенной рабоче – настроечной документации и поставляет для проведения монтажно-настроечных работ по настоящему Договору ЗИП, КИП, стенды, специнструмент, расходные материалы и нестандартизированное оборудование по ведомостям, согласованным с Заказчиком по номенклатуре и нормам. Порядок поставки, учета, расхода ЗИП, КИП, нестандартизированного оборудования определяется ОСТ В-4ГО.065.200-82, разделы 2 – 3.

Неиспользованный настроечный ЗИП, инструмент, в отдельных случаях стендовое оборудование по решению Заказчика передается таможенному органу по акту. Акт утверждается начальником таможенного органа.

20. Исполнителю предоставляется право досрочного выполнения монтажно-настроечных работ.

21. Исполнитель обязуется соблюдать применительно к выполняемым работам специальные требования директивных документов.

22. На период выполнения работ Заказчик:

22.1. Обеспечивает поставку технологического оборудования в согласованные сторонами сроки. При задержке поставки срок исполнения соответствующих работ переносится на время задержки или работа выводится из ведомости исполнения, если задержка выходит за срок действия договора.

22.2. Предоставляет Исполнителю жилую площадь в гостиницах, общежитиях или жилых домах, переоборудованных под общежития гостиничного типа, в количестве ____ мест, при уменьшении количества мест для жилья, предоставляемого Заказчиком, решается вопрос уменьшения объема работ, выполняемого Исполнителем, путем исключения ряда работ из ведомости исполнения.

22.3. Обеспечивает специалистов Исполнителя в местах проведения работ медицинским обслуживанием с оформлением листков нетрудоспособности.

22.4. Обеспечивает Исполнителя местами в дошкольных и школьных учреждениях, а Исполнитель оказывает помощь этим учреждениям.

22.5. Обеспечивает специалистов Исполнителя трехразовым ежедневным питанием в столовых (буфетах) таможенных органов за наличный расчет.

22.6. Предоставляет право специалистам Исполнителя пользоваться соцбытучреждениями на общих основаниях с постоянным составом таможенных органов.

22.7. При сменной или круглосуточной работе обеспечивает функционирование в технической зоне буфета в вечернее и ночное время.

22.8. Обеспечивает Исполнителя всеми видами связи, имеющимися на местах выполнения работ.

22.9. Предоставляет для транспорта Исполнителя помещения, охраняемые стоянки и право пользования имеющимися сооружениями для профилактического обслуживания и ремонта автотранспорта Исполнителя.

22.10. В пределах фондов, переданных Исполнителем, обеспечивает его автотранспорт ГСМ.

22.11. Обеспечивает на местах проведения работ безопасные условия труда и пожарную безопасность.

22.12. Обеспечивает Исполнителя помещениями для размещения вспомогательных подразделений и их охрану.

23. При проведении работ по настоящему Договору используется ЗИП эксплуатационный и ЭД в порядке, определенном “ГОСТ В-24988”, “Положением по объекту” или дополнительными решениями.

24. Для проведения работ по ремонту аппаратуры Исполнитель имеет право, при необходимости, привлекать заводы – изготовители.

25. В случае прекращения работ по договору по инициативе Заказчика последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в договорной цене.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: